1. 项目履约往来信函参考格式
工 程 开 工 报 告
工程名称: 施工单位:
工程地点:
建设单位:
致 监理单位:
根据合同的约定,建设单位已取得主管单位审批的建设许可证,双方已完成了开工前的各项准备工作,计划于 年 月 日开工,请审批。 已完成报审的条件有:
□ 建设工程施工许可证(复印件)
□ 施工组织设计(含主要管理人员和特殊工种资格证明) □ 施工测量放线
□ 主要人员、材料、设备进场
□ 施工现场道路、水、电、通讯等已达开工条件 □ □
项目经理(签字): 施工单位(章): 年 月 日
审批意见:
审批结论: □ 同意 □ 不同意
总监理工程师(签字):
年 月 日
抄送:□ ;
□ ; □ ; □ ;
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
费用索赔申请函
履约往来信函发文编号: 数量: 页 份
函件接受单位A 函件接受单位B 提交函件单位 主题 关于工程费用索赔的事宜 函件接收人(发包人代表) 函件接收人(总监理工程师) 提交函件者(项目经理) 函件内容
致: (函件接收单位A),尊敬的 (发包人代表)先生/女士 (函件接收单位B),尊敬的 (总监理工程师)先生/女士
申请事项:
理由及根据:
函件接收单位A: 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见: 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 函件接收单位B 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日
中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司
项目经理 (签字) 项目部(章) 年 月 日
抄送:□ ;
□ ; □ ; □ ;
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
发包人指定材料设备供应商确认函
履约往来信函发文编号: 数量: 页 份 函件接受单位A 函件接受单位B 提交函件单位 主题 函件接收人(发包人代表) 函件接收人(总监理工程师) 提交函件者(项目经理) 关于发包人指定材料设备供应商确认的事宜 函件内容
致: (函件接收单位A),尊敬的 (发包人代表)先生/女士 (函件接收单位B),尊敬的 (总监理工程师)先生/女士
依据 (发包人全称)与我方签订的 合同 约定和发包人在此履行期间指定了下列材料设备供应单位(简称指定供应商),供应相应系列的材料设备:
一、注册地址为 省 市 区(县) 路 号
经营范围为 的 (指定供应商的全称) 供应下列系列的材料设备:
1、 二、注册地址为 省 市 区(县) 路 号
经营范围为 的 (指定供应商的全称) 供应下列系列的材料设备:
1、 2、 提请你们在收到此函件后的5日内予以确认,并指令上述指定供应商于 年 月 日来承包人处进行主体合法性审查;或参加承包人的招标活动;或与承包人签订材料设备供应合同。未确认或未前往或不符合承包人要求,对工程造成不利影响的,延续的工期和费用将由发包人承担。
特发此函。 函件接收单位A: 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见: 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 函件接收单位B 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日
中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司
项目经理 (签字) 项目部(章) 年 月 日 抄送:□ ;
□ ; □ ;
2、
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
发包人指定工程分包商确认函
履约往来信函发文编号: 数量: 页 份 1 5 9 13 函件接受单位A 函件接受单位B 提交函件单位 主题 2 6 10 14 3 7 11 函件接收人(发包人代表) 4 函件接收人(总监理工程师) 8 提交函件者(项目经理) 12 关于发包人指定工程分包商确认的事宜 函件内容
致: (函件接收单位A),尊敬的 (发包人代表)先生/女士 (函件接收单位B),尊敬的 (总监理工程师)先生/女士
依据 (发包人全称)与我方签订的 合同 约定和发包人在此履行期间指定了下列施工(作业)单位(以下简称指定分包商),实施下列相应的分部工程:
一、注册地址为 省 市 区(县) 路 号
专业承包资质为 ,安全生产许可证为 的(指定分包商的全称)实施分包下列工程:
1、 二、注册地址为 省 市 区(县) 路 号
专业承包资质为 ,安全生产许可证为 的(指定分包商的全称)实施分包下列工程:
1、 2、 提请你们在收到此函件后的5日内予以确认,并指令上述指定分包商于 年 月 日来承包人处进
行主体合法性审查并参加承包人的分包商采购招投标活动。逾期未确认或未前往或不符合承包人要求,对 分包工程进展带来不利影响,延误的工期及费用将由发包人承担。该指定分包引起的招投标纠纷及工期质量、安全等纠纷,应由发包人承担相关法律责任。
特发此函。
中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司 项目经理 (签字) 项目部(章) 年 月 日 函件接收单位A: 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见: 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 函件接收单位B 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 抄送:□ ;
□ ; □ ;
2、
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
要求书面确认发包人口头指令的函
履约往来信函发文编号: 数量: 页 份 函件接受单位A 函件接受单位B 提交函件单位 主题
函件接收人(发包人代表) 函件接收人(总监理工程师) 提交函件者(项目经理) 函件内容
致: (函件接收单位A),尊敬的 (发包人代表)先生/女士 (函件接收单位B),尊敬的 (总监理工程师)先生/女士
按 (发包人全称)与我方签订的 合同, 在履行过程中,收到贵司如下口头指令:
关于要求书面确认发包人口头指令的事宜
1、 年 月 日,XX先生/女士要求我方进行 工作。 3、 年 月 日,XX先生/女士要求我方进行 工作。
提请你们在收到此函件后的 日(合同约定的时间)内予以确认或提出意见,逾期未确认也未书面提出意见的,即视为你们确认。
特发此函。
中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司
项目经理 (签字) 项目部(章) 年 月 日 函件接收单位A: 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见: 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日
函件接收单位B 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日
抄送:□ ;
□ ; □ ;
2、 年 月 日,XX先生/女士要求我方进行 工作。
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
要求书面确认发包人授权代表的函
履约往来信函发文编号: 数量: 页 份 函件接受单位A 函件接受单位B 提交函件单位 主题
函件接收人(发包人代表) 函件接收人(总监理工程师) 提交函件者(项目经理) 函件内容
致: (函件接收单位A),尊敬的 (发包人代表)先生/女士 (函件接收单位B),尊敬的 (总监理工程师)先生/女士
按 (发包人全称)与我方签订的 合同, 在履行过程中,与贵司如下授权代表在如下授权范围内进行了合作:
关于要求书面确认发包人授权代表的事宜
1、授权代表姓名: ,授权范围: 3、授权代表姓名: ,授权范围:
提请你们在收到此函件后的 日内予以确认,内予以确认或提出意见,逾期未确认也未书面提出意见的,即视为你们确认。
特发此函。
中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司
项目经理 (签字) 项目部(章) 年 月 日 函件接收单位A: 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见: 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日
函件接收单位B 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日
抄送:□ ;
□ ; □ ;
2、授权代表姓名: ,授权范围:
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
停工报告
履约往来信函发文编号: 数量: 页 份 报告接受单位A 报告接受单位B 报告接受单位C 提交报告的单位 主题
可为发包人的上级主管单位
报告接收人(发包人代表) 报告接收人
提交报告者(项目经理) 报告内容
致: (函件接收单位A),尊敬的 (发包人代表)先生/女士 (函件接收单位B),尊敬的 (总监理工程师)先生/女士
(函件接收单位C),尊敬的 先生/女士
按 (发包人全称)与我方签订的合同约定:发包人应在 年 月 日向承包人支付人民币 元整的工程款项,但发包人未按时支付,我方在发包方应付的 天后的 年 月 日已发出要求支付的通知,发包人仍未及时给予支付,也未与我方就付款事宜商签延期付款协议(或发包人仍未及时给予支付,双方于 年 月 日商谈后,也未就延期付款事宜达成协议),已导致无法施工:或:
因非承包人原因停水(停电,或停气)已经一周;或:根据总监理工程师(或发包人代表)指令要求:或:因总监理工程师(或发包人代表) 年 月 日发出关于 指令原因,已导致无法施工: 或:(其他停工的事由) 。
我方根据合同约定,将(或已)于 年 月 日正式停工,停工的费用损失及其工期补偿通知,我(发包人全称)。
特此报告。
中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司
项目经理 (签字) 项目部(章) 年 月 日 函件接收单位A: 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见: 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 函件接收单位B 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 函件接收单位C 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日
注:该报告的发出一定要结合工程合同及法律规定,征询法务人员研究,提请分公司、公司领导慎重决策。 抄送:□ ;
□ ; □ ;
报告接收人(总监理工程师)
关于因 原因造成停工的事宜
方将依据合同约定,于停工期间(或停工结束时或在决定撤场前)提交 (监理单位全称)及
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
工期延误报告
履约往来信函发文编号: 数量: 页 份 报告接受单位A 报告接受单位B 提交报告的单位 主题
报告接收人(发包人代表) 提交报告者(项目经理) 报告内容
致: (函件接收单位A),尊敬的 (发包人代表)先生/女士
按 (发包人全称)与我方签订的 合同在履行过程中,因遇下列情形,工程工期已造成延误,并自本报告发出时还在继续延误:
因本工程计划应在 年 月 日开工的,但现在已距开工仅有7天(此条应在开工前7天向发包人发出),但因发包人 原因,或承包人根据 规定(理由) ,预测,不能按计划开工;
或:总监理工程师(或发包人代表)于 年 月 日发出的指令要求暂停施工;或:总监理工程师(或发包人代表)于 年 月 日发出的指令导致工程不能按原计划施工;或:遇非承包人原因,发生了 紧急情况,我们虽然已经采取了保证人员生命和工程、财产安全的措施,但已不能按计划施工;或:发包人未能在合同第 条第 款预定的时间,完成发包人 工作;或:按合同约定,发包人应在 年 月 日前向承包人提供 施工图纸,但承包人至今尚未收到,致使相应的工作无法开展;或:按合同约定,发包人应在 年 月 日向发包人支付工程预付款(或工程进度款) 元,但至 年 月 日承包人还未收到应收款项,已导致施工不能正常进行;或:按合同规定,发包人代表应向承包人发出关于 以便于承包人继续实施工程的施工,或承包人因 已于 年 月 日向监理工程师发出了关于 的请求(报告、申请、联系函),但至今未接到答复,已导致无法实施工程的正常施工;或:承包人于 年 月 日接到监理工程师发出的工程设计变更,为实施该变更,由于工程现场工序(或工程量增加)原因,已导致工程不能按原计划实施;或:自 年 月 日开始至本报告发出日,工程现场非承包人原因导致停水(或电、气)延续 小时(8小时以上),至今还未恢复;或:本工程于 年 月 日遇到了 的不可抗力事件,现还在继续;或发生了 (上述未提及的)事件,导致工程不能按原计划施工;等事件原因,导致工期延误 天。本合同工期为 天(或竣工日期为 年 月 日),累计本报告中应顺延的工期后,合同工期应调整为 天(或竣工日期调整为 年 月 日)。因上述延误工期的时间还在继续,承包人将在相应事件结束后,向你们进一步提交因上述原因导致的实际工期延误的工期天数和补偿报告。
提请你们在收到此报告后的 天内(合同约定时间)予以确认或提出修改意见,逾期未确认也未书面提出修改意见的,即视为你们已经批准、确认。
特此报告。
中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司
项目经理 (签字) 项目部(章) 年 月 日 函件接收单位A: 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见: 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 函件接收单位B 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 抄送:□ ;
□ ;
报告接收人(总监理工程师)
关于因 等原因造成工期延误的事宜
工程变更确认报告
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
履约往来信函发文编号: 数量: 页 份 函件接受单位A 函件接受单位B 提交函件单位 主题
函件接收人(发包人代表) 函件接收人(总监理工程师) 提交函件者(项目经理) 报告内容
致: (函件接收单位A),尊敬的 (发包人代表)先生/女士 (函件接收单位B),尊敬的 (总监理工程师)先生/女士
根据 (发包人全称)与我方签订的 合同在履行过程中,于 年 月 日收到了下列工程设计等的变更资料:
1、 3、 4、
承包人将按照上述工程变更资料,更改工程有关部分的标高、基线、位置(或材料设备品牌等),增减合同中约定的工程量,改变有关工程施工的时间和顺序,增加 相应的附加工作。
上述变更若有可能涉及工期调整或引起工程合同价款调整的,承包人将向你们提交《工期延误报告》及《合同价款调整报告》。
提请你们在收到此函件后的 日内予以确认或提出意见,逾期未确认也未书面提出意见的,即视为你们确认。 特发此函。
中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司
项目经理 (签字) 项目部(章) 年 月 日 函件接收单位A: 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见: 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 函件接收单位B 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 抄送:□ ;
□ ; □ ;
关于工程变更确认报告的事宜
2、
工程费用补偿报告
履约往来信函发文编号: 数量: 页 份 函件接受单位A 函件接受单位B
函件接收人(发包人代表) 函件接收人(总监理工程师)
--完整版学习资料分享----
提交函件单位 主题
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
提交函件者(项目经理)
关于因 等原因请求工程费用补偿的事宜
报告内容
致: (函件接收单位A),尊敬的 (发包人代表)先生/女士
根据 (发包人全称)与我方签订的 合同在履行过程中,因遇下列事件:
本工程计划应在 年 月 日开工,但因发包人 原因,未能按时开工,致使承包人已进场的人员、机具不能有效利用;或:总监理工程师(或发包人代表)于 年 月 日发出的指令要求的暂停施工,致使工程不能按原计划施工,致使承包人已进场的人员、机具不能有效利用;
或:遇非承包人原因,发生了 紧急情况,承包人为保证人员和工程、财产安全采取了紧急措施。 或:发包人未能在合同第 条第 款约定的时间内,完成发包人 工作,导致不能正常施工,承包人已进场的人员、机具等不能有效的利用;或:按合同约定,发包人应在 年 月 日向发包人支付工程预付款(或进度款) 元,但直到 年 月 日承包人才收到应收款项,承包人的施工才在 年 月 日恢复正常,使在非正常情况下,相应的人员、机具不能有效地利用;
或:按合同约定,发包人代表(或工程监理师),应向承包人发出关于 以便于承包人继续实施工程的施工(或承包人因 已于 年 月 日向监理工程师发出了关于 的请求(报告、申请、联系函),承包人在 年 月 日收到书面答复,施工才在 年 月 日恢复正常,使在非正常施工情况下,相应的人员、 机具不能得到有效利用;或:承包人于 年 月 日接到监理工程师(或发包人代表)发出的工程设计变更,为实施该变更,承包人不得不调整相应的人员、机具增加投入;或:自 年 月 日始至本报告发出日,现场非承包人原因导致停水(或电、气)延续 小时(8小时以上),自 年 月 日才恢复正常,在上述停水(或电、气)期间,承包人为了将其影响降到最低点,采取了相应的措施或在上述停水(或电、气)期间的人员、机具不能有效利用;
或:发生了 (上述未提及的)事件,承包人采取了措施或根据监理工程师或发包人代表要求做了 等工作;上述事件发生了合同价款之外的经济支出共计人民币 元(详见附件:《工程费用补偿计算书》)。按合同约定,应由发包人给予承包人经济费用补偿,并相应调整合同价款。
提请你们在收到此函件后的 日(合同约定的时间)内予以确认或提出意见,逾期未确认也未书面提出意见的,即视为你们确认。附件:《工程费用补偿计算书》
特发此函
中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司
项目经理 (签字) 项目部(章) 年 月 日 函件接收单位A: 签收示例:收到此原件一份。
签收或签署意见: 签署意见示例: 情况属实。 (签字)(盖章) 年 月 日 抄送:□ ;□ ;
合同价款调整报告
履约往来信函发文编号: 数量: 页 份 函件接受单位A 函件接受单位B 提交函件单位
函件接收人(发包人代表) 函件接收人(总监理工程师) 提交函件者(项目经理)
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
主题
关于因 等原因引起合同价款调整的报告
报告内容
致: (函件接收单位A),尊敬的 (发包人代表)先生/女士 (函件接收单位B),尊敬的 (总监理工程师)先生/女士
(发包人全称)与我方签订的 合同在履行过程中,发生了如下设计合同价款的调整:
一、因于 年 月 日收到了下列工程设计等变更资料:
1、 上述工程变更已于 年 月 日总监理工程师(或发包人)已对承包人发出的《工程变更确认报告》(发文编号: )的批准回函中得到了确认。根据上述变更,设计合同价款调整人民币为 元(详见附件《工程变更价款计算书》);
二、根据发包人代表于 年 月 日批准确认的(发文编号为: )《工程价款调整报告》的批准回函,涉及合同价款应调整额为人民币 元。
本合同原价款为人民币 元,截止上次发包人于 年 月 日批准确认的(发文编号为: )《合同价款调整报告》,双方的合同价款累计应调整为人民币 元,本次报告应调整增加合同价款合计为人民币 元,截止本次报告,合同价款累计应调整为人民币 元。该调整的合同价款将计入当期或下期的《合同价款调整及已完工程量报告》和《工程合同价款中间结算确认报告》中。
提请你们在收到此函件后的 日内(合同约定时间)予以确认或提出修改意见,逾期未确认也未书面提出意见的,即视为你们确认。
特发此函。
中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司
项目经理 (签字) 项目部(章) 年 月 日 函件接收单位A: 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见: 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 函件接收单位B 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 抄送:□ ;
□ ; □ ;
2、
已完成工程量及合同价款调整报告
履约往来信函发文编号: 数量: 页 份 函件接受单位A 函件接受单位B 提交函件单位 主题
函件接收人(发包人代表) 函件接收人(总监理工程师) 提交函件者(项目经理) 报告内容
关于第 期( 年 月份)已完工程量及合同价款调整的确认
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
致: (函件接收单位A),尊敬的 (发包人代表)先生/女士 (函件接收单位B),尊敬的 (总监理工程师)先生/女士
按 (发包人全称)与我方签订的合同约定和工程变更,费用补偿及现场实际施工进度情况,截止 年 月 日合同价款调整及已完工程量情况如下:
一、合同价款调整情况
根据发包人已于 年 月 日批准的报表编号为 的《已完工程量及合同价款调整报告》及其《已完工程量及合同价款调整报表》,截止上期末的合同价款调整总额为合计人民币 万元;本期涉及合同价
二、完成工程量价款情况:
根据发包人已于 年 月 日批准的报表编号为 的《已完工量及合同价款调整报告》及其《已完成工程量及合同价款调整报表》,截止上期末累计完成工程量价款为合计人民币 万
元;本期完成工程量价款合计为人民币 万元,因此至本期累计已完成工程量价款总额为人民币 万元;
提请你们在收到此函件后的 日内(合同约定时间)予以确认或提出修改意见,并在附件《已完工程量及合同价款调整报表》上签字,逾期未确认也未书面提出意见的,即视为你们已批准、确认。
特发此函。
中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司
项目经理 (签字) 项目部(章) 年 月 日 函件接收单位A: 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见: 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日
函件接收单位B 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 抄送:□ ;
□ ; □ ; □ ;
款调整合计人民币 万元,因此至本期调整后的合同价款调整总额为人民币 万元;
已完工程量及合同价款调整报告(履约往来信函发文编号: )附件
已完工程量及合同价款调整报表
单位工程名称: 报表编号: 金额单位: 元 序 一 1 2 3
项次
完成工程量价款 上期累计
原合同价款
工程变更价款 工程索赔价款
工程奖励价款 合计
至本期累计(1+3) 本期调整 其中:
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
① ② ④ ⑤ ⑥ 二 4 5 6 ① ② ④ ⑤ ⑥ 三 1 2 3
分部工程
合同价款调整 上期累计
至本期累计(4+6) 本期完成 其中: 分部工程
合同价款总额
上期累计(1+4) 至本期累计(2+5) 本期总额(3+6)
附工程量计算书及签证单等明细附件 份 编制日期 承包人单位名称: (章) 项目经理: (签字)编制 (签字)
监理单位名称: (章) 总监理工程师: (签字)日期:
发包人单位名称: (章) 发包人代表: (签字)日期:
工程合同价款中间结算确认报告
履约往来信函发文编号: 数量: 页 份 函件接受单位A 函件接受单位B 提交函件单位 主题
函件接收人(发包人代表) 函件接收人(总监理工程师) 提交函件者(项目经理) 报告内容
致: (函件接收单位A),尊敬的 (发包人代表)先生/女士 (函件接收单位B),尊敬的 (总监理工程师)先生/女士
依据 (发包人全称)与我方签订的 合同约定,发包
关于第 期( 年 月份)工程合同价款中间结算的确认
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
人已于 年 月 日确认了关于第 期( 年 月份)工程合同价款中间结算量(即上期《工程合同价款中间结算确认报告》及其《工程合同价款中间结算报表》),同时发包人已于 年 月 日确认了关于第 期( 年 月份)已完工程量及合同价款调整(即上期《已完工程量及合同价款调整报告》及其《已完成工程量及合同价款调整表》),结合当期发包人向承包人已支付现款、当期承包人完成合同价款、当期应扣甲供材等情况,承包人编制了报表编号为 的《工程合同价款中间结算报表》(详见附件),其主要情况如下:
一、至本期合同价款总额累计为 元; 二、本期完成合同价款为 元;
三、至上期(或 年 月份)发包人已向承包人实付工程款总额为人民币 元整,尚欠付工程款 元;
四、本期(或 年 月份)发包人应付承包人工程价款总额为人民币 元整。 其他详见附件。
提请你们在收到此函件后的 日内(合同约定时间)予以确认或提出修改意见,逾期未确认也未书面提出意见的,即视为你们已批准、确认。
特发此函。
中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司
项目经理 (签字) 项目部(章) 年 月 日 函件接收单位A: 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见: 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 函件接收单位B 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 抄送:□ ;
□ ; □ ; □ ;
发包人延误合同价款结算确认报告
履约往来信函发文编号: 数量: 页 份 报告接受单位A 报告接受单位B 报告接受单位C 提交报告的单位 主题
报告接收人(发包人代表)
报告接收人(总监理工程师) 提交报告者(项目经理) 报告内容
致: (函件接收单位A),尊敬的 (发包人代表)先生/女士 (函件接收单位B),尊敬的 (总监理工程师)先生/女士
(函件接收单位C),尊敬的 先生/女士
承包人依据 (发包人全称)与我方签订的合同约定:
(发生时,为造价咨询单位) 报告接收人 关于发包人延误合同价款结算的确认事宜
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
于 年 月 日递交了(履约往来信函发文编号为: )的《合同价款调整报告》; 或:于 年 月 日递交了(履约往来信函发文编号为: )的《合同费用补偿报告》;或:于 年 月 日递交了(履约往来信函发文编号为: )的《已完工程量及合同价款调整报告》;或:于 年 月 日递交了(履约往来信函发文编号为: )的《工程合同价款中间结算确认报告》;或:于 年 月 日递交了(履约往来信函发文编号为: )的《工程竣工结算报告》及其资料。
总监理工程师称因人员不足,或工作忙;或因发包人未及时支付监理酬金;或及发包人业务人员不足,或工作忙;或发包人委托审查单位业务人员不足,或工作忙,或因发包人未支付审查费用;或及: 原因导致上述报告至本报告发出之日,尚未被批准或确认(或者甚至尚未提出任何意见),请与审核确认。
根据约定及上述相关报告中的内容,承包人提请发包人注意,不因为发包人或发包人委托的工程监理单位或造价咨询单位延误上述合同价款结算相关报告的确认而使承包人放弃相应的权利;也不因为发包人或发包人委托的工程监理单位或造价咨询单位延误上述与合同价款结算相关报告的确认,而使上述与合同价款结算相关报告失去效力。
提请你们敦促相关业务人员,按合同约定尽快完成上述与合同价款结算相关报告的确认或批准工作,并将确认或批准的文件及时递交给承包人。
特此报告。
中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司
项目经理 (签字) 项目部(章) 年 月 日 函件接收单位A: 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见: 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 函件接收单位B 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 抄送:□ ;
□ ; □ ;
工程预付款支付催告函
履约往来信函发文编号: 数量: 页 份 函件接受单位A 函件接受单位B 提交函件单位 主题 报告内容
致: (函件接收单位A),尊敬的 (发包人代表)先生/女士 (函件接收单位B),尊敬的 (总监理工程师)先生/女士
跟据 (发包人全称)与我方签订的合同专用条款第24条之约定,发包人应于 年 月 日(约定开工日期前7天)向我单位支付人民币 元的工程预付款,但我方至今尚未收到工程预付款,也未就价款支付事宜与我方一起协商。
函件接收人(发包人代表) 函件接收人(总监理工程师) 提交函件者(项目经理)
关于工程预付款的支付事宜
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
根据双方合同通用条款24条之内容“承包人可在发出通知后7天停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息,并承担违约责任”的约定,我方提请发包人注意,如发包人仍然不支付工程预付款,将导致我方在本通知发出7日后停止施工,并将因此导致发包人从 年 月 日起(约定预付款支付之日起)向承包人支付应付款的贷款利息,并依据合同专用条款第35条的约定必须承担 元/天的违约责任。
提请你们敦促相关业务人员,按合同约定进款支付工程预付款。 特发此函。
中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司
项目经理 (签字) 项目部(章) 年 月 日 函件接收单位A: 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见: 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日
函件接收单位B 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 抄送:□ ;
□ ; □ ; □ ;
注:本函件为行使施工单位先履行抗辩权的方法。本函件内容适用于以国家示范文本签订的施工合同的工程项目。否则,合同依据应根据具体情况做出调整。
工程进度款支付催告函
履约往来信函发文编号: 数量: 页 份 函件接受单位A 函件接受单位B 提交函件单位 主题 报告内容
致: (函件接收单位A),尊敬的 (发包人代表)先生/女士 (函件接收单位B),尊敬的 (总监理工程师)先生/女士
依据 (发包人全称)与我方签订的合同约定,发包人应于 年 月 日(发包人确认计量后果后第14天)向我单位支付第 期( 年 月份)工程进度款人民币 元整,但我方至今尚未收到工程进度款,也未就进度款支付事宜与我方一起协商:或:
我方已于 年 月 日递交了(发文编号为: )的第 期( 年 月份)《已完工程量计算报告》及其资料。但至今我方尚未收到发包人关于该报告批准或确认的书面文件,也没有收到发包人
函件接收人(发包人代表) 函件接收人(总监理工程师) 提交函件者(项目经理)
关于第 期( 年 月份)工程进度款的支付事宜
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
有关对该报告提出意见的有关书面文件,也未就价款支付事宜与我方一起协商。
根据双方合同通用条款25.2条之内容“工程师从收到承包人报告后7天内未进行计量,从第8天起,承包人报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据”、第26.1条“在确认计量结果后14天内,发包人影响承包人支付工程款(进度款)”及第26.4条“发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期支付款协议,导致施工无法进行,承包人可以停止施工,由发包人承担违约责任”的约定,从即日起发包人应依据合同专用条款第35条的约定须承担 元/天的违约责任,我方保留停止施工的权利。
根据约定及上述相关报告中的内容,提请你们敦促相关业务人员,按合同约定进款支付工程进度款。 附:编号为 的《已完工程量计算报告》一份。 特此发函。
中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司
项目经理 (签字) 项目部(章) 年 月 日 函件接收单位A: 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见: 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 函件接收单位B 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 抄送:□ ;
□ ; □ ; 注:本函件内容适用于以国家示范文本签订的施
工合同
的工程项目。否则,应根据具体情况做出调整。
竣工结算价款支付催告函
履约往来信函发文编号: 数量: 页 份 报告接受单位A 报告接受单位B 报告接受单位C 提交报告的单位 主题 报告内容
致: 人民法院,尊敬的 院长先生/女士
鉴于:
(发包人全称)与承包人(一下简称我方)签订了《 建设工程施工合同》,按合同约定,发包人应在 年 月 日前向我方支付人民币 元整的工程结算价款,但我方至今尚未收到工程结算价款,发包人也未就价款支付事宜与我方一起协商;或:
我方已于 年 月 日向发包人递交了竣工结算报告及完整的结算资料,但至今我方尚未收到发包人关于对竣工结算报告批准或确认的书面文件,也没有收到发包人有关对工程竣工结算报告提出意见的有关书面文件,更没有收到工程结算价款,发包人也未就价款支付事宜与我方一起协商;或:
我方提交的工程竣工结算报告,发包人已于 年 月 日确认(或已于 年 月 日经发
可为发包人的上级主管单位
报告接收人(发包人代表)
报告接收人(总监理工程师) 报告接收人
提交报告者(项目经理)
关于工程竣工结算价款支付事宜
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
包人委托的 造价咨询公司审定),现已过 天(合同约定的时间),我方至今尚未收到发包人的工程结算价款,发包人也未就价款支付事宜与我方一起协商。
为此,根据合同法第286条“发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款,发包人预期不支付的,……,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。”的规定,特向贵院申请保留我方对该工程优先受偿的权利。
特此函告。
中建三局第一建设工程有限责任公司
法定代表人 (签字) 年 月 日 函件接收单位A: 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见: 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 函件接收单位B 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 抄送:□ ;
□ ; □ ; □ ;
注:此报告应在工程实际竣工日期或约定竣工日期后的6个月内向人民法院提交。有关项目需提前向公司通报有关事宜,研究对策提请公司领导决定。
解除(终止)合同的函
履约往来信函发文编号: 数量: 页 份 报告接收单位A 报告接收单位B 提交报告单位 主题 报告内容
致: (函件接收单位A),尊敬的 (发包人代表)先生/女士
(函件接收单位B),尊敬的 (总监理工程师)先生/女士
根据 (发包人全称)与我方签订的合同约定,发包人应在 年 月 日
向承包人支付人民币 元整的预付款,但发包人未按时支付,我方在约定发包人应付的7天后的 年 月 日已发出要求付款的通知,但该通知已逾7天,发包人仍尚未预付;
或:发包人应在 年 月 日支付第 次工程进度款,但发包人尚未支付,我方已于 年 月 日向发包人发出了要求付款的通知,发包人未曾书面通知我方就付款事宜协商(或发包人未与我方就付款事宜商签延期付款协议;或于 年 月 日商谈后,双方就延期付款事宜未达成协议;或于 年 月 日商谈后,双方就延期付款事宜未达成协议,已导致无法施工;
或:因非承包人原因停水(或停电,或停气)已一周; 或:根据总监理工程师(或发包人代表)指令要求;
或:因总监理工程师(或发包人代表) 年 月 日发出关于 指令原因,
人民法院 报告接收人(发包人代表) 发包人
报告接收人(总监理工程师) 提交报告者(项目经理)
关于解除(终止)合同的事宜
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
已导致无法施工;
或:其他解除(终止)合同的事由。
我方根据合同约定及法律规定,现通知发包人解除合同,因合同解除而产生的实际损失 万元以及预期利润损失 万元请发包人予以赔偿。
特此函告。
中建三局第一建设工程有限责任公司
项目经理 (签字) 年 月 日 函件接收单位A: 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见: 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 函件接收单位B 签收示例:收到此原件一份。 签收或签署意见 签署意见示例: 情况属实。
(签字)(盖章) 年 月 日 抄送:□ ;
□ ; □ ; □ ;
注:该函件的发出一定要结合工程合同及法律规定,有关项目须向公司通报解除合同事宜,研究对策提出提请公司领导谨慎决定。
工程联系单
Work relation list 工程名称 Project name 签发人issue 签发日期date 页数Pages 编 号No. 签收人Attention: 签收日期date --完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料----- 致 To: (单位): 关于 RE: 的事宜 内容 Content: 附件 Annex: 中建三局第一建设工程有限责任公司安装分公司 XXX项目部 XXXX年XX月XX日 发件人: 地址: 发件日期: 电话/传真:
工作联系函
发件人( Sender): 发文编号(No.): 致 (To): 主题(Subject): 内容(Content):
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
此致 商祺
项目经理
年 月 日 抄送C/C:: 数量: 页 份 地址ADD: 邮编postcode: 电话TEL: 传真FAX:
xxxx项目经理部
XX省XX市XX区XX路XX号
电话Tel: 传真Fax:
传 真
主 送Issue To: 抄 送C/C:: 收 件 人Attention:: 发 送 者Sender:: 编 号No.: :
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
发送日期Send date:: 年 月 日 页 数Pages:: (连此页)
关于:
此致 商祺
项目经理
备注:
XXX项目部工作汇报
编 号No.:: 日 期Date: 年 月 日 致 To: 内容 Content:
--完整版学习资料分享----
-----WORD格式--可编辑--专业资料-----
抄送C/C:
发件人 Sender:: 数量: 页 份 地址ADD: 邮编postcode: 电话TEL: 传真FAX:
--完整版学习资料分享----
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容